Исковое заявление подрядчика в арбитражный суд о взыскании стоимости выполненных до момента консервации строительства работ и о возмещении расходов, вызванных необходимостью прекращения работ и консервацией строительства

                                     В арбитражный суд ____________________

Истец: _______________________________
(наименование или Ф.И.О.
предпринимателя-подрядчика)
адрес: ______________________________,
______________________________________
(для предпринимателя: дата и место
рождения, место работы или дата и
место государственной регистрации в
качестве предпринимателя)
телефон: ___________, факс: _________,
адрес электронной почты: _____________

Представитель истца: _________________
(данные с учетом ст. 59 Арбитражного
процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
адрес электронной почты: _____________

Ответчик: ____________________________
(наименование или Ф.И.О.
предпринимателя-заказчика)
адрес: ______________________________,
телефон: ___________, факс: _________,
адрес электронной почты: _____________

Цена иска: _______________ рублей  1
Госпошлина: _______________ рублей  2 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании стоимости выполненных до момента консервации строительства работ и о возмещении расходов, вызванных необходимостью прекращения работ и консервацией строительства

    "___"________  ___ г. между Истцом и Ответчиком  был  заключен  договор
строительного подряда N ____  (далее - "Договор")  о  выполнении  комплекса
работ по строительству объекта -___________________________________________
(наименование объекта строительства)
по адресу: ____________________________, в  соответствии  с  которым  Истец
принял на себя обязательство построить и сдать  законченный  строительством
объект Ответчику в срок до "___"________ ___ г. Стоимость работ по Договору
составляет ________ (__________) рублей.
"___"________ ___ г. согласно _________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
работы   по   Договору   были   приостановлены   и   объект   строительства
законсервирован по независящим от сторон причинам в связи с _______________
______________, что подтверждается ______________________.

В силу п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ст. 752 Гражданского кодекса Российской Федерации, если работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

По Договору до момента консервации выполнены следующие работы: __________________________, что подтверждается ______________. Стоимость выполненных работ составляет ________ (_________) рублей.

Расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, составили ________ (________) рублей. При этом проведены следующие мероприятия: ________________________.

    Требование (претензию) Истца об уплате _____________ (________) рублей,
составляющих стоимость выполненных работ и расходы  на  прекращение работ и
консервацию строительства ответчик добровольно не удовлетворил,  сославшись
на ________________________________________________________________________
(мотивы отказа)
(или  осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 752, п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 125 - 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца __________ (____________) рублей, составляющих стоимость выполненных работ до момента консервации и работ по договору строительного подряда от "___"________ ___ г. N ____, и расходы по прекращение работ и консервацию строительства.

Приложения:

1. Копия договора строительного подряда от "___"_________ ___ г. N ____.

2. Копия документа, подтверждающего приостановление строительных работ по объекту.

3. Копия документа, подтверждающего стоимость выполненных строительных работ.

4. Расчет суммы исковых требований с подтверждающими документами.

5. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___.

6. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца.

7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

8. Копия определения арбитражного суда ______________ об обеспечении имущественных интересов от "___"__________ ____ г. N _____ (если такое определение выносилось).

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

10. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).

11. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"__________ ____ г. N ___.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых ³ .

14. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

"___" __________ ____ г.

    Истец (представитель):
________________/__________________________________________/
(подпись)         (Ф.И.О.)