Исковое заявление подрядчика в суд общей юрисдикции о взыскании с заказчика стоимости выполненных до момента консервации строительства работ, а также возмещении расходов, вызванных необходимостью прекращения работ и консервацией строительства

                                    В ____________________ районный суд  1

Истец: ________________________________
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________

Представитель истца: __________________
(данные с учетом ст. 48 Гражданского
процессуального кодекса Российской
Федерации)
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________

Ответчик: _____________________________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
адрес: _______________________________,
телефон: ___________, факс: __________,
адрес электронной почты: ______________

Цена иска: _________________ рублей  2
Госпошлина: ________________ рублей  3 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании стоимости выполненных до момента консервации строительства работ и возмещении расходов, вызванных необходимостью прекращения работ и консервацией строительства

    "___"_________ ___ г. между  Истцом и Ответчиком  был  заключен договор
строительного подряда  N ____ (далее - "Договор")  о  выполнении  комплекса
работ по строительству объекта - __________________________________________
(наименование объекта строительства)
по адресу: _________________________, в соответствии с которым Истец принял
на себя обязательство построить и сдать законченный  строительством  объект
Ответчику в срок до "___"__________ ___ г.
Стоимость работ по Договору составляет __________ (___________) рублей.
"___"__________ ___ г. согласно _______________________________________
(наименование и реквизиты документа)
работы по Договору приостановлены и объект  строительства  законсервирован.

В силу п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно ст. 752 Гражданского кодекса Российской Федерации если работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

По Договору до момента консервации выполнены следующие работы: _____________________, что подтверждается: ________________________________. Стоимость выполненных работ составляет ________ (____________) рублей, что подтверждается _____________________________.

Расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, составили __________ (___________) рублей. При этом проведены следующие мероприятия: ___________________.

    Требование (претензию) Истца от "__"__________ ___ г. N _____ об уплате
_______ (__________) рублей,  составляющих  стоимость  выполненных работ  и
расходы   по  прекращению  работ  и   консервации  строительства,  Ответчик
добровольно не удовлетворил, сославшись на ________________________________
(мотивы отказа)
(или  осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 752, п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

взыскать с Ответчика в пользу Истца _________ (____________) рублей, составляющих стоимость выполненных работ до момента консервации и работ по договору строительного подряда от "___"___________ ___ г. N ____ и расходы по прекращению работ и консервации строительства.

Приложения:

1. Копия договора строительного подряда от "___"_________ ___ г. N ____.

2. Копия документа, приостанавливающего работы на объекте строительства.

3. Копия документа, подтверждающего стоимость выполненных работ.

4. Расчет суммы исковых требований с подтверждающими документами.

5. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___.

6. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца.

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику.

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.

    "___"__________ ____ г.

Истец (представитель):
________________/__________________________________________/
(подпись)                      (Ф.И.О.)