Исковое заявление в арбитражный суд заказчика о возмещении убытков по договору строительного подряда в виде упущенной выгоды в связи со сдачей объекта строительства с нарушением сроков

                                     В ____________________ арбитражный суд

Истец: _______________________________
(наименование или Ф.И.О.
покупателя)
адрес: _______________________________
_____________________________________,
(для предпринимателя: дата и место
рождения, место работы или дата
и место государственной регистрации
в качестве предпринимателя)
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Представитель истца: _________________
(данные с учетом ст. 59
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Ответчик: ____________________________
(наименование или Ф.И.О.
поставщика)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Цена иска: ________________ рублей  1
Госпошлина: _______________ рублей  2 

Исковое заявление о возмещении убытков по договору строительного подряда в виде упущенной выгоды в связи со сдачей объекта строительства с нарушением сроков

    Ответчик, в соответствии с п. _______ Договора строительного подряда от
"__"___________ ____ г. N _____, обязался в срок до "__"___________ ____ г.
по заданию истца построить ________________________________ (или: выполнить
(указать объект)
следующие строительные работы: __________________________________________).

"__"___________ ____ г. истцом за работы по Договору строительного подряда от "__"___________ ____ г. N _____ ответчику была внесена плата в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.

Однако ответчиком было допущено нарушение сроков выполнения работ, а именно: _________________________, что подтверждается _________________________.

Согласно п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

В связи с нарушением сроков выполнения работ по Договору строительного подряда от "__"___________ ____ г. N _____ исполнение утратило интерес для истца, поскольку _________________________, что подтверждается _________________________.

Вместе с тем истцу вследствие просрочки ответчика были причинены убытки в виде упущенной выгоды, а именно: _________________________, в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

    Требование (претензию) истца от "___"_____________ _____ г. N _______ о
возмещении убытков в виде упущенной выгоды в размере ________ (___________)
рублей, причиненных нарушением сроков сдачи объекта строительства, ответчик
добровольно не удовлетворил, сославшись на ________________________________
(мотивы отказа)
(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, п. 2 ст. 405, п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:

обязать ответчика возместить убытки в виде упущенной выгоды, причиненные нарушением сроков сдачи объекта строительства по Договору строительного подряда от "__"___________ ____ г. N _____, в размере _____ (__________) рублей.

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"___________ ____ г. N _____.

2. Документы, подтверждающие внесение платы по Договору строительного подряда от "__"___________ ____ г. N _____.

3. Документы, подтверждающие нарушение сроков сдачи объекта строительства.

4. Документы, подтверждающие убытки и их размер.

5. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ ____ г. N _____.

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "__"___________ ____ г. N _____.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых ³ .

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

    "__"___________ ____ г.

Истец (представитель)
_____________________
(подпись)