24 апреля 2018 года, вторник 23:46
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +28

Исковое заявление заказчика (бюджетного/казенного учреждения) в арбитражный суд о выплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) пени за непредоставление информации о соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор (договоры) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупки товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Документ относится к группе «Исковое заявление». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

                                  В _______________________ арбитражный суд

Истец: __________________________________
(наименование бюджетного (или: казенного)
учреждения)
адрес: _________________________________,
________________________________________,
(для предпринимателя: дата и место
рождения, место работы или дата и место
государственной регистрации
в качестве предпринимателя)
телефон: ____________, факс: ___________,
эл. почта: ______________________________

Представитель истца: ____________________
(данные с учетом ст. 59 Арбитражного
процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: _________________________________,
телефон: ____________, факс: ___________,
эл. почта: ______________________________

Ответчик: _______________________________
(наименование или Ф.И.О. поставщика
(подрядчика, исполнителя))
адрес: _________________________________,
телефон: ____________, факс: ___________,
эл. почта: ______________________________

Цена иска: ___________________ рублей  1
Госпошлина: __________________ рублей  2

Исковое заявление
о выплате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) пени
за непредоставление информации
о соисполнителях (субподрядчиках),
заключивших договор (договоры) с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
при осуществлении закупки товаров (работ, услуг)
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ   "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд" между   истцом   и   ответчиком   был
заключен государственный (муниципальный) контракт от  "___"________ ____ г.
N ___ на поставку (или: выполнение работ/оказание услуг) __________________
__________________________________________________________________________,
(указать наименование товаров/работ/услуг)
в соответствии с которым ответчик   обязался   поставить   (или: выполнить/
оказать) истцу следующие товары (работы, услуги): _________________________
__________________________________________________________________________,
(указать наименование, количество товаров/работ/услуг)
а истец - принять и  оплатить   поставленные   товары   (или:   выполненные
работы/оказанные услуги).

Согласно ч. 23 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

Пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 г. N 775 установлены следующие размеры начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которых в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта:

1 млрд. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд;

100 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.

Согласно ч. 24 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", указанная в ч. 23 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с ч. 24 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

Пунктом ___ Контракта от "___"________ ____ г. N ___ предусмотрена обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

Пунктом ___ Контракта от "___"________ ____ г. N ___ за непредоставление указанной информации с поставщика (подрядчика, исполнителя) взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком.

Однако ответчиком информация обо всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор (договоры) с ответчиком, была предоставлена истцу "___"________ ____ г., таким образом, просрочка исполнения данного обязательства составила _____ дней.

    Требование (претензию) истца от "___"________ ____ г. N ___  о  выплате
пени за непредоставление информации  о   соисполнителях   (субподрядчиках),
заключивших договор (договоры) с ответчиком, в размере _______ (__________)
рублей  ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________
___________________________________________________________________________
(мотивы отказа)
(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. ___ Контракта от "___"________ ____ г. N ___, ч. 24 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:



обязать ответчика выплатить пени в размере ________ (__________) рублей за непредоставление информации о соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор (договоры) с ответчиком.



Приложения:

1. Государственный (муниципальный) контракт от "___"________ ____ г. N ___.

2. Документы, подтверждающие заключение ответчиком договора (договоров) с соисполнителями (субподрядчиками).

3. Расчет суммы исковых требований.

4. Копия требования (претензии) истца от "___"__________ ____ г. N ___.

5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

8. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

9. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица от "___"__________ ____ г. N ___.

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения истца или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых 3 .

12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.



"___"________ ____ г.



    Истец (представитель):
___________________
(подпись)


1 Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.

2 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

3 Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

, заглавная страница
Похожие документы