21 июня 2018 года, четверг 01:53
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +33

Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о взыскании убытков и предварительной оплаты (аванса) по договору подряда в связи с неисполнением договора

Документ относится к группе «Исковое заявление». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
                                     В ___________________ районный суд  1

Истец: _______________________________
(наименование или Ф.И.О.
заказчика)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Представитель истца: _________________
(данные с учетом ст. 48
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Ответчик: ____________________________
(наименование или Ф.И.О.
подрядчика)
адрес: ______________________________,
телефон: __________, факс: __________,
эл. почта: ___________________________

Цена иска: ________________ рублей  2
Госпошлина: _______________ рублей  3 


Исковое заявление о взыскании убытков и предварительной оплаты (аванса) по договору подряда в связи с неисполнением договора

Ответчик, в соответствии с п. _____ Договора подряда от "__"___________ ____ г. N _____, обязался в срок до "__"___________ ____ г. по заданию истца выполнить следующие работы: _________________________.

Согласно п. ___ Договора подряда от "__"___________ ____ г. N _____ истец предварительно вносит полную плату за работы в следующем порядке: _________________________.

"__"___________ ____ г. истцом ответчику работы по Договору подряда от "__"___________ ____ г. N _____ были оплачены полностью в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.

По настоящее время указанные работы ответчиком выполнены не были.

Неисполнением Договора подряда от "__"___________ ____ г. N _____ истцу были причинены убытки в виде _________________________, а именно: _________________________, в размере _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.

Согласно п. п. 1, 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

Согласно п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Согласно п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

    Требование (претензию) истца от "___"_____________ _____ г. N _______ о
возмещении убытков в виде ____________________ в размере _____ (__________)
рублей, причиненных неисполнением Договора подряда от "__"__________ ___ г.
N _____, и о возврате предварительной оплаты в размере _____ (____________)
рублей по Договору подряда от "___"____________ ____ г. N ________ ответчик
добровольно не удовлетворил, сославшись на ________________________________
(мотивы отказа)
(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 15, п. 2 ст. 405, п. п. 1, 3 ст. 708, п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131 - 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прошу:



1. Обязать ответчика возместить убытки в виде _________________________, причиненные неисполнением Договора подряда от "__"___________ ____ г. N _____, в размере _____ (__________) рублей.

2. Обязать ответчика возвратить предварительную оплату в размере _____ (__________) рублей по Договору подряда от "__"___________ ____ г. N _____ в связи неисполнением Договора подряда от "__"___________ ____ г. N _____.



Приложения:

1. Договор подряда от "__"___________ ____ г. N _____.

2. Документы, подтверждающие внесение платы по Договору подряда от "__"___________ ____ г. N _____.

3. Документы, подтверждающие неисполнение Договора подряда от "__"___________ ____ г. N _____.

4. Документы, подтверждающие убытки и их размер.

5. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ ____ г. N _____.

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

9. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.



    "__"___________ ____ г.

Истец (представитель)
_____________________
(подпись)


1 При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

2 Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.

3 Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.



, заглавная страница
Похожие документы