Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о возмещении подрядчиком, выполнившим работу по договору бытового подряда заново, убытков, причиненных просрочкой исполнения
В ___________________ районный суд 1 Истец: _______________________________ (Ф.И.О. гражданина-заказчика) адрес: ______________________________, телефон: __________, факс: __________, адрес электронной почты: _____________ Представитель истца: _________________ (данные с учетом ст. 48 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) адрес: ______________________________, телефон: __________, факс: __________, адрес электронной почты: _____________ Ответчик: ____________________________ (наименование или Ф.И.О. подрядчика) адрес: ______________________________, телефон: __________, факс: __________, адрес электронной почты: _____________ Цена иска: ________________ рублей 2
Исковое заявление о возмещении подрядчиком, выполнившим работу по договору бытового подряда заново, убытков, причиненных просрочкой исполнения 3
"__"___________ ____ г. между истцом и ответчиком был заключен договор бытового подряда N _____, в соответствии с которым ответчик обязывался выполнить работу по _________________________, а истец обязывался принять и оплатить указанную работу (далее - "Договор бытового подряда").
Во время приемки результата работы по Договору бытового подряда (или: в течение гарантийного срока, а если он не установлен - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы) были обнаружены следующие недостатки: _________________________.
Работа была выполнена ответчиком заново в срок до "__"___________ ____ г.
Но вследствие просрочки исполнения работы заново истцу причинены убытки в сумме _____ (__________) рублей, что подтверждается _________________________.
В соответствии с п. 1 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 Гражданского кодекса Российской Федерации прав.
В соответствии с п. 2 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
В соответствии с п. 1 ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Требование (претензию) истца от "___"_____________ _____ г. N _______ о возмещении убытков истца, причиненных просрочкой исполнения работы заново в срок до ______________, ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на _______________________________________________ (или: осталось без ответа), (мотивы отказа) что подтверждается _______________________________________________________.
На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 15, п. 1 ст. 393, п. 2 ст. 723, п. 1 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 3, 22, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
ПРОШУ:
взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию убытков, причиненных просрочкой выполнения работы заново, в сумме _____ (__________) рублей.
Приложения:
1. Копия Договора бытового подряда.
2. Копии документов, подтверждающих недостатки результата работы по Договору бытового подряда.
3. Расчет суммы убытков истца с подтверждающими документами.
4. Копия требования (претензии) истца к ответчику от "__"___________ ____ г. N _____.
5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) истца.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
7. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
"__"___________ ____ г. Истец (представитель): _____________/____________________________/ (подпись) (Ф.И.О.)
1 При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
2 Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
3 Согласно п. 3 ст. 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В силу пп. 4 п. 2 и п. 3 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, при подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. В случае если цена иска превышает 1 000 000 рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации и уменьшенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей.
- Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о возмещении своих расходов на устранение недостатков работы по договору бытового подряда, за которые отвечает подрядчик, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда
- Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о соразмерном уменьшении установленной за работу по договору бытового подряда цены в связи с обнаружением недостатков, за которые отвечает подрядчик, и взыскании суммы, излишне уплаченной заказчиком по договору бытового подряда
- Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о расторжении заключенного договора бытового подряда без оплаты выполненной работы, а также возмещении убытков в связи с тем, что вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик
- Исковое заявление подрядчика в суд общей юрисдикции о компенсации заказчиком произведенных затрат в связи с истребованием результата незавершенной работы
- Исковое заявление заказчика в суд общей юрисдикции о передаче ему подрядчиком результата незавершенной работы