Типовая форма государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ гражданского назначения для государственных нужд Российской Федерации

Приложение N 1 к Приказу Росморречфлота от 6 июля 2011 г. N 165

ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственный контракт N _________ на выполнение научно-исследовательских работ гражданского назначения для государственных нужд Российской Федерации

г. Москва                                         "__" ____________ 20__ г.

(Для юридических лиц указываются полное и краткое наименование, для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства), именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице (указываются должность и Ф.И.О. (полностью) лица, уполномоченного от имени Исполнителя подписывать данный Государственный контракт), действующего на основании (указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо, например, Устав, Положение, Доверенность, Приказ и т.д.), с одной стороны, и Российская Федерация, от имени и в интересах которой выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице (указываются должность и Ф.И.О. (полностью) лица, уполномоченного от имени Заказчика подписывать данный Государственный контракт), действующего на основании (указываются наименование и реквизиты документа, на основании которого действует уполномоченное лицо), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии по НИОКР Федерального агентства морского и речного транспорта от "__" ________ 20__ г. N _______ заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

I. Предмет Контракта

    1.1. Исполнитель обязуется  выполнить  научно-исследовательскую  работу
(далее - НИР) по теме __________________________ в соответствии с условиями
(наименование темы)
Контракта   и  своевременно  сдать  Заказчику  ее  результаты,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить их.

II. Условия Контракта

2.1. НИР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания на выполнение НИР, являющегося Приложением N 1 к настоящему Контракту (далее - ТЗ).

2.2. Содержание, сроки выполнения НИР (этапа НИР) и перечень документации, содержащей сведения о результатах, определяются Календарным планом выполнения НИР, являющимся Приложением N 2 к настоящему Контракту (далее - Календарный план).

III. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

а) привлекать с письменного согласия Заказчика к выполнению Контракта третьих лиц, далее именуемых соисполнителями, в порядке, предусмотренном законодательством.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Контракта;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения НИР информацию при условий наличия у Заказчика такой информации и отсутствия установленных ограничений на ее передачу.

3.2. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта;

б) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего Контракта назначить срок для приведения результата НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями;

в) требовать возмещения в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.3. Исполнитель обязан:

а) выполнить НИР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты в предусмотренный настоящим Контрактом срок;

б) по результатам выполнения НИР сдать Заказчику заключительный отчет в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления", введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 367-ст, сдавать промежуточные отчеты о выполнении НИР в том случае, если в ТЗ и в Календарном плане предусмотрены этапы выполнения НИР.

В том случае, если выполнение НИР требует проведения патентных исследований, проводить патентные исследования и представлять Заказчику отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения", введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 30.01.1996 N 40;

в) согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

г) представить Заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, использование которых предполагается при реализации результатов НИР по настоящему Контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением соответствующих расчетов;

д) в 3-дневный срок с того момента, как Исполнитель узнал о невозможности получить предусмотренные Контрактом результаты НИР или о нецелесообразности продолжения НИР, поставить об этом в известность Заказчика, предоставив соответствующие обоснования, и при необходимости приостановить НИР;

е) в 5-дневный срок с момента получения при выполнении Контракта объекта интеллектуальной собственности уведомлять Заказчика о каждом полученном объекте интеллектуальной собственности с кратким описанием объекта, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей соответствующего объекта, а также предложениями по порядку его использования, форме правовой охраны и (или) установлению в отношении информации и секретов производства (ноу-хау) режима коммерческой тайны;

ж) осуществить мероприятия, направленные на обеспечение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности в соответствии с разделом VII настоящего Контракта;

з) предусмотреть в составе цены Контракта расходы на предоставление обязательного экземпляра отчета в федеральное государственное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (ЦИТиС) в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" и Постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. N 279, а также при необходимости расходы на проведение патентных исследований и осуществление всех необходимых действий для правовой охраны полученных результатов интеллектуальной деятельности и выплаты авторского вознаграждения;

и) обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет выполняемых работ, а также раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 N 47;

к) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи законченных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в настоящем Контракте, ТЗ и Календарном плане;

л) зарегистрировать НИР в ЦИТиС в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов";

м) представить документы в соответствующую организацию согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". В случае установления режима конфиденциальности на результаты НИР, выполненные по настоящему Контракту, указанные документы представляются в соответствующую организацию с соблюдением режима конфиденциальности;

н) гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

3.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты выполненной НИР (этапа НИР) в соответствии с условиями настоящего Контракта;

б) передавать Исполнителю информацию, необходимую для выполнения НИР по настоящему Контракту при условии наличия у Заказчика такой информации и отсутствия установленных ограничений на ее передачу.

При этом официально публикуемые материалы и издания, в том числе специальные, к такой информации не относятся;

в) обеспечить за счет выделяемых Заказчику средств правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности, права на который принадлежат Российской Федерации;

г) в случае прекращения НИР по Контракту в связи с невозможностью достижения результатов, установленных требованиями ТЗ, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить ожидаемые Контрактом результаты НИР, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в Контракте;

д) в течение трех рабочих дней со дня заключения Контракта, внесения в него изменений, его исполнения или расторжения, направить сведения о Контракте, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в Федеральное казначейство;

е) в месячный срок с даты включения результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении НИР (этапа НИР), в базу данных Заказчика направить в Министерство образования и науки Российской Федерации заявку на регистрацию этого результата в качестве объекта государственного учета.

IV. Сроки выполнения НИР

4.1. НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные в Календарном плане.

Сроком начала выполнения НИР является дата вступления в силу настоящего Контракта.

Срок окончания НИР по настоящему Контракту устанавливается (указываются календарная дата и количество недель) 20__ г.

Продление срока окончания Работы не допускается.

4.2. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, может досрочно сдать выполненную НИР в целом или ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую НИР (этапы НИР) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.3. Датой выполнения НИР по Контракту в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту в целом или по его отдельным этапам соответственно.

V. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Приемка выполненной НИР (этапа НИР) производится в порядке, установленном ТЗ и ГОСТ 15.101-98 "Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ", введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 03.09.1999 N 286-ст.

5.2. По результатам выполнения НИР (этапа НИР), но не позднее срока, предусмотренного Календарным планом, Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акты сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах по форме Приложения N 3, прилагая к ним отчет о выполнении НИР (этапа НИР), в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе. Если в ТЗ и Календарном плане предусмотрены этапы выполнения НИР, Исполнитель представляет Заказчику промежуточные отчеты в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

5.3. Разработанная согласно Контракту документация, содержащая сведения о результате, должна:

- отвечать требованиям к документации, содержащей сведения о результате, указанным в Техническом задании, и содержать обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное при необходимости экспериментальными данными и теоретическими расчетами;

- содержать все изменения, внесенные при доработке и сдаче результатов;

- полностью соответствовать предъявляемым требованиям стандарта ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому. делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления". Перечень отчетных материалов, подлежащих оформлению и сдаче Исполнителем, определяется Техническим заданием и Календарным планом.

5.4. Заказчик проставляет на акте сдачи-приемки выполненных работ дату его предоставления Исполнителем и дату его подписания Заказчиком. Датой представления Исполнителем результатов НИР Заказчику считается дата регистрации сопроводительного письма в системе электронного документооборота Росморречфлота.

5.5. Заказчик в течение 30 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан принять НИР (этап НИР) и передать Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения. Такой акт должен быть составлен и подписан Сторонами в течение пяти рабочих дней с даты мотивированного отказа Заказчика. В случае отказа Исполнителя от подписания указанного акта Заказчик вправе направить в адрес Исполнителя письмо с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

5.7. В целях выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2005 N 284 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" в случае получения в результате НИР объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных) перед подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу Исполнитель предоставляет Заказчику по утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 736 "Об утверждении форм учетных документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета" формам учетных документов (Форма 1) сведения о полученных результатах научно-технической деятельности - объектах интеллектуальной собственности, а также о результатах и информации, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау), в отношении которых Исполнителем по согласованию с Заказчиком установлен режим коммерческой тайны.

Исполнитель предоставляет Форму 1 Заказчику на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде.

5.8. В случае получения в процессе выполнения НИР объектов интеллектуальной собственности эти объекты должны быть отражены в акте сдачи-приемки выполненных работ в точном соответствии с наименованиями, указанными в отчетных и учетных документах (Форма 1).

VI. Стоимость НИР и порядок расчетов

    6.1. За выполненную в соответствии с условиями настоящего Контракта НИР
(этап НИР) Заказчик перечисляет на счет Исполнителя _______________________
(цифрами и прописью)
рублей с предварительной выплатой аванса  в размере 30% от стоимости  работ
текущего года в сумме ____________________ рублей.
(цифрами и прописью)

6.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, когда цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном пп. 4.1 п. 4 и п. 6 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.3. В соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение НИР за счет средств федерального бюджета не является объектом налогообложения НДС.

6.4. Оплата НИР (этапа НИР) производится из средств федерального бюджета в безналичной форме после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной НИР (этапа НИР), поименованной в Календарном плане и оформленной актом сдачи-приемки выполненных работ. Исполнителю уплачивается стоимость НИР (этапа НИР) за вычетом суммы аванса.

6.5. Проверка размера подлежащих выплате Исполнителю фактических затрат в случае приостановки выполнения НИР или прекращения НИР проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Контракта.

VII. Исключительные права на результаты НИР

7.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем), созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР), подлежат обязательному полному отражению в отчете по НИР и учетной документации (Форма 1).

7.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

7.3. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (далее также - результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране), полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат ¹ :

Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик ² ;

Российской Федерации и Исполнителю совместно ³ ;

Исполнителю ⁴ .

7.4. В случае если Исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания НИР совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности, способные к правовой охране, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности переходят к Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

7.5. В случае признания за Российской Федерацией, от имени которой выступает Заказчик, или приобретения ей исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране, Заказчик обязан подать заявку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности на выдачу патента или свидетельства о государственной регистрации результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране, после письменного уведомления его Исполнителем о получении такого результата, либо обеспечить режим конфиденциальности сведений об объекте интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их приобретение для передачи Российской Федерации.

Результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации, Исполнитель имеет право использовать для собственных нужд, и обязан представлять по требованию Заказчика сведения об использовании указанных результатов. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

7.6. В случае признания за Исполнителем или приобретения им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране, правообладатель по требованию Заказчика обязан предоставить Заказчику и (или) указанному им лицу (лицам) в сроки, не превышающие продолжительность необходимых для этого действий, безотзывную безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, для государственных нужд, а также всю необходимую документацию, результаты научно-технической деятельности, включая опытные образцы. В состав передаваемой документации входит отчетная, техническая (конструкторская и т.п.) и иная документация, включая ее электронные версии, разработка которой предусмотрена Техническим заданием.

Право на результат интеллектуальной деятельности, способный к правовой охране, также может быть передано правообладателем Заказчику и (или) указанному им лицу (лицам) по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного права.

Если до истечения 6 месяцев после окончания НИР Исполнитель не обеспечил совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности, способные к правовой охране, но при этом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности подал заявку на выдачу патента (свидетельства) и уведомил об этом Заказчика, обязанность по обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, и передаче прав на них Заказчику возлагается на Исполнителя.

В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов НИР, полученных по настоящему Контракту, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты НИР таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком или иными лицами не нарушались законные права третьих лиц.

7.7. Если при выполнении НИР (этапа НИР) была создана единая технология, лицо, которому в соответствии с Контрактом принадлежит право на единую технологию, обязано осуществлять ее практическое применение (внедрение).

Такую же обязанность несет любое лицо, которому передается или к которому переходит это право в соответствии с правилами части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.8. Выплаты вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при выполнении НИР (этапов НИР), осуществляется Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по Контракту.

Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.

7.9. Отношения между Заказчиком и Исполнителем, связанные с использованием прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения НИР, по требованию одной из Сторон Контракта подлежат дополнительному урегулированию в договоре, заключаемом между Заказчиком и Исполнителем.

VIII. Условия конфиденциальности

    8.1.   Стороны   обязуются   обеспечить   конфиденциальность  следующих
сведений,   относящихся   к  предмету  Контракта,  ходу  его  исполнения  и
полученным результатам:
__________________________________________________________________________.
(состав и объем конфиденциальных сведений, срок их неразглашения
и перечень документов, в которых они содержатся)

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам без проведения соответствующих согласовательных процедур.

Остальные сведения свободно используются и распространяются Сторонами.

8.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что при выполнении НИР по настоящему Контракту не будут использоваться сведения, составляющие государственную тайну.

IX. Дополнительные условия Контракта

9.1. В случае опубликования в средствах массовой информации, размещения в Интернете материалов о результатах, полученных в ходе выполнения НИР за счет средств федерального бюджета, и демонстрации их на выставочно-ярмарочных мероприятиях Исполнитель обязан указать, что НИР проводилась при финансовой поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта.

X. Ответственность Сторон

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в том числе неустранение в согласованный Сторонами срок недостатков представленной для сдачи НИР (этапа НИР), нарушения Исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, установленного Контрактом, или, в случае, предусмотренном п. 5.6 настоящего Контракта, актом. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

10.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий Контракта Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в пределах стоимости работ, по которым не выполнены обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

10.4. В случае неправомерного использования результатов НИР Исполнителем, в том числе нарушения Исполнителем исключительных прав Заказчика и причинения ему ущерба, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения всех убытков за нарушение указанных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

10.6. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

10.7. Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем за просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ в случае несвоевременного получения средств федерального бюджета.

XI. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

11.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не позже "__" ____________ 20__ года.

XII. Обеспечение исполнения Контракта

12.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения

Контракта на сумму __________________________ (цифрами и прописью) рублей в

форме _______________ (указывается форма обеспечения исполнения Контракта).

12.2. Возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты последнего платежного поручения по Контракту с отметкой банка о списании денежных средств со счета Заказчика.

12.3. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Заказчиком в случае невыполнения Исполнителем предусмотренных настоящим Контрактом обязательств.

XIII. Рассмотрение и разрешение споров

13.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры разрешаются Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

13.2. Срок досудебного урегулирования - 20 календарных дней.

XIV. Срок действия Контракта

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания.

14.2. Настоящий Контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Финансирование настоящего Контракта в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее "__" ____________ 20__ года.

XV. Заключительные положения

15.1. Контракт составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

15.2. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 10-дневный срок.

15.3. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение N 1 - техническое задание;

Приложение N 2 - календарный план;

Приложение N 3 - акт сдачи-приемки выполненных работ.

15.4. Контракт в период его действия может быть изменен либо дополнен Сторонами на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.5. Контракт в период его действия может быть расторгнут Сторонами.

Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

15.6. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Исполнителем условий настоящего Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.

XVI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

---------------------------------------------------------------------------
¦                               ИСПОЛНИТЕЛЬ                               ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Адрес (место нахождения),¦                                               ¦
¦телефон, факс            ¦                                               ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Расчетный счет           ¦                                               ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Корр. счет               ¦                                               ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦ИНН/КПП                  ¦                                               ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦БИК                      ¦                                               ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦                                ЗАКАЗЧИК                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Наименование             ¦Федеральное агентство морского и               ¦
¦                         ¦речного транспорта                             ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Адрес (место нахождения) ¦125993, г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6        ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Расчетный счет           ¦40105810700000010079 УФК по г. Москве          ¦
¦                         ¦(Федеральное агентство морского и речного      ¦
¦                         ¦транспорта л/с 03731001100)                    ¦
¦                         ¦Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,      ¦
¦                         ¦г. Москва                                      ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Код ОКОГУ                ¦13287                                          ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦Код ОКПО                 ¦00083552                                       ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦ИНН/КПП                  ¦7707516988/770701001                           ¦
+-------------------------+-----------------------------------------------+
¦БИК                      ¦044583001                                      ¦
--------------------------+------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
¦Работу сдал:                         ¦Работу принял:                     ¦
¦                                     ¦                                   ¦
¦ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ                       ¦ОТ ЗАКАЗЧИКА                       ¦
¦                                     ¦                                   ¦
¦(Указывается должность лица,         ¦(Указывается должность лица,       ¦
¦уполномоченного от имени Исполнителя ¦уполномоченного от имени Заказчика ¦
¦подписывать данный Государственный   ¦подписывать данный Государственный ¦
¦контракт)                            ¦контракт)                          ¦
¦                                     ¦                                   ¦
¦_______________ _____________________¦_______________ ___________________¦
¦   (подпись)          (Ф.И.О.)       ¦   (подпись)         (Ф.И.О.)      ¦
¦                                     ¦                                   ¦
¦М.П.                                 ¦М.П.                               ¦
¦                                     ¦                                   ¦
¦"__" ____________ 20__ г.            ¦"__" ____________ 20__ г.          ¦
--------------------------------------+------------------------------------

Источник - Приказ Росморречфлота от 06.07.2011 № 165