Трехсторонний договор поставки (поставщик - покупатель - получатель) (с указанием в договоре следующих условий: покупатель платит аванс, доставку осуществляет поставщик через транспортную организацию, оплата покупателем оставшейся части после передачи товара получателю)

Договор N _____ поставки (поставщик - покупатель - получатель) (с указанием в договоре следующих условий: покупатель платит аванс, доставку осуществляет поставщик через транспортную организацию, оплата покупателем оставшейся части после передачи товара получателю)

г. _______________

"__"__________ ____ г.

    __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании _______________________________, с одной стороны,
(Устава, доверенности)
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
(наименование организации)
в лице ______________________________________________________, действующ___
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________, с другой стороны, и _______
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Получатель",
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании _____________________________, с третьей стороны,
(Устава, доверенности)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Получателю, указанному в отгрузочной разнарядке товар (далее - "Товар") в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1), в обусловленный Договором срок, Покупатель обязуется оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором, а Получатель обязуется принять этот товар ¹ .

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям __________ (ГОСТ, ТУ и т.д.).

1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок _________ (месяца/месяцев, года/лет). Течение гарантийного срока начинается со дня передачи Товара Получателю (возможно установление иной даты начала течения гарантийного срока).

1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар _______________________

(выбрать нужное:

- в срок до "__"__________ ____ г.

- отдельными партиями в соответствии с Графиком поставки Товара, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2).)

2.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем ________________

(выбрать нужное:

- отгрузки его _______________ (автомобильным, железнодорожным и т.д.) транспортом следующим перевозчиком _______________.

- отгрузки его любым видом транспорта по выбору Поставщика.

- отгрузки его _______________ (автомобильным, железнодорожным и т.д.) транспортом в соответствии с действующим законодательством и обычаями делового оборота.

- отправки Получателю по следующему адресу: _________________________.)

2.3. В случае оформления отгрузочной разнарядки Товар доставляется транспортом по адресу, указанному в разнарядке Покупателя. Помимо адреса доставки отгрузочная разнарядка должна содержать наименование и реквизиты Получателя Товара, а также наименование и количество Товара, подлежащего доставке. Покупатель обязуется направить отгрузочную разнарядку Поставщику _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) не позднее чем за _____ дней до срока поставки (п. 2.1 настоящего Договора).

2.4. Товар должен быть затарен (упакован) ______________________

(выбрать нужное:

- надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

- в соответствии с требованиями _______________ (ГОСТ, ТУ, техническим регламентом и т.д.).)

2.5. Дополнительные требования Сторон к таре (упаковке): _____________.

2.6. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Дополнительные требования Сторон к маркировке: _______________________.

2.7. Получатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.

2.8. При получении поставленного Товара от транспортной организации Покупатель (Получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти Товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

2.9. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Получателю в соответствии ________________________________________________________________

(выбрать нужное:

- с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.

- с _____ (ГОСТ, техническим регламентом, иным стандартом).

- с условиями Договора, Спецификации и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Получатель в течение _____ дней информирует об этом Поставщика _________________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.). В течение _____ дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет _______________ (заменить, допоставить и т.д.) Товар.)

2.10. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Получатель обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

2.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю ___________

(выбрать нужное:

- после полного расчета за Товар.

- при передаче Товара Получателю по накладной.

- при передаче Товара перевозчику для его отправки Получателю.)

2.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара _________________________________

(выбрать нужное:

- Получателю.

- перевозчику для его отправки Получателю.)

2.13. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него, указанные в Спецификации (Приложение N 1).

2.14. Товар поставляется _______________________________________

(выбрать нужное:

- в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику в течение _____ дней со дня получения Товара. Тара (упаковка) должна быть возвращена в исправном состоянии, пригодном для ее повторного использования. Наименование, количество и стоимость тары устанавливаются в Спецификации многооборотной тары, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 4).

- в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя. Наименование и количество тары устанавливаются в Спецификации одноразовой тары, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 3).)

2.15. Когда Получатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.

2.16. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Получателем на ответственное хранение, или распорядиться им ___________________

(выбрать нужное:

- в разумный срок.

- в течение _____ дней с момента его уведомления (п. 2.15 настоящего Договора).)

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Сумма Договора включает цену Товара и стоимость доставки.

(выбрать нужное:

При этом цена Товара составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей, стоимость доставки составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей.

При этом цена Товара составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей, включая стоимость доставки.)

3.2. Сумма Договора уплачивается Покупателем в следующем порядке:

3.2.1. Аванс в размере _____ процентов от стоимости Товара (или рублей) - в течение _____ дней после заключения настоящего Договора (или: после уведомления Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке).

3.2.2. Оставшуюся часть цены Товара Покупатель уплачивает в течение _____ дней после передачи Товара Получателю.

3.2.3. Если Товар отгружается партиями, то порядок, установленный п. п. 3.2.1 - 3.2.2 настоящего Договора, действует в отношении каждой партии Товара.

3.3. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара.

Вариант, если Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке):

3.3. В случае невозврата тары (упаковки) в установленный срок (п. 2.15 настоящего Договора) она считается переданной в собственность Покупателя. Покупатель обязан оплатить тару (упаковку) в течение _____ дней после истечения установленного п. 2.15 настоящего Договора срока по стоимости, указанной в Спецификации многооборотной тары (Приложение N 4).

3.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2, 3.3 настоящего Договора (в п. 3.3 Договора указывается, если Товар поставляется в многооборотной таре, подлежащей возврату Поставщику), Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 настоящего Договора) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков замены Товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.9 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).

4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне ________________________________________________________________

(выбрать нужное:

- убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек.

- убытки в части, не покрытой предусмотренными настоящим Договором неустойками.

- только убытки.

- только предусмотренные Договором неустойки.)

4.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства одной из Сторон не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.

4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный _________________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______________, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.

6.4. Нарушение настоящего Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

6.5. Нарушение настоящего Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров

6.6. Нарушение настоящего Договора Получателем предполагается существенным в случае неоднократной невыборки товаров.

6.7. Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен дополнительным соглашением сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ²

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. К Договору прилагаются:

- Спецификация Товара (Приложение N 1);

- График поставки Товара (Приложение N 2) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 2.1 Договора);

- Спецификация многооборотной тары (Приложение N 4) или Спецификация одноразовой тары (Приложение N 3);

- ________________________________.

Реквизиты и подписи Сторон:

              Поставщик                             Покупатель

Наименование: ______________________   Наименование: ______________________
Адрес: _____________________________   Адрес: _____________________________
ОГРН _______________________________   ОГРН _______________________________
ИНН ________________________________   ИНН ________________________________
КПП ________________________________   КПП ________________________________
Р/с ________________________________   Р/с ________________________________
в __________________________________   в __________________________________
К/с ________________________________   К/с ________________________________
БИК ________________________________   БИК ________________________________
ОКПО _______________________________   ОКПО _______________________________

Поставщик                             Покупатель
______________________ (___________)   ______________________ (___________)

М.П.                                   М.П.

Получатель

Наименование: _____________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
ИНН ___________________________ КПП _______________________________________
ОКПО ______________________________________________________________________
Р/с _______________________________________________________________________
в _________________________________________________________________________
К/с _______________________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
ОКПО ______________________________________________________________________

Получатель
______________________ (___________)

М.П.